close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Ae - Castelnau d`arbieu

IntégréTéléchargement
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
DCE
ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)
Maître de l’ouvrage
COMMUNE DE CASTELNAU D’ARBIEU
Objet de la consultation
Programme voirie 2016
Remise des offres
Date et heure limite de réception des offres : 18/07/2016 à 11 heures
A la mairie de CASTELNAU D’ARBIEU
MAITRE D’OUVRAGE
COMMUNE DE CASTELNAU
D’ARBIEU
MAIRIE
32500 CASTELNAU D’ARBIEU
L’ENTREPRISE
LE MAITRE D’OEUVRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA LOMAGNE GERSOISE
8 avenue Pierre de Coubertin
32500 FLEURANCE
Tél. 05 62 64 22 55
ACTE D’ENGAGEMENT
Article I : Identification du pouvoir adjudicateur .............................................................................................3
Article II : Objet de la consultation et de l’acte d’engagement ......................................................................3
Article III : Identification et engagement du candidat : ..................................................................................4
Article IV : Signature de l’offre et engagement du candidat ..........................................................................9
Article V : Décision du pouvoir adjudicateur ..................................................................................................9
Article VI : Notification du marché au titulaire............................................................................................. 10
Article VII : Cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances .......................................... 11
Article I : Identification du pouvoir adjudicateur
Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) :
COMMUNE DE CASTELNAU D’ARBIEU
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre :
Mr Olivier TARBOURIECH, Maire
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016360 (nantissements ou cessions de créances) :
Mr Olivier TARBOURIECH, Maire
Ordonnateur :
Mr Olivier TARBOURIECH, Maire
Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire des paiements :
Madame la trésorière principale de Fleurance
Article II : Objet de la consultation et de l’acte d’engagement
Objet de la consultation :
Programme voirie 2016
Marché passé dans le cadre d’une procédure adaptée en vertu des articles 27 et 59 du décret
n°2016-360.
Liste des lots (marchés séparés) :
Sans objet.
Code CPV principal :
45233141-9 TRAVAUX D’ENTRETIENS ROUTIERS
Cet acte d'engagement correspond :
1.
au lot n°………de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre (si
allotissement) :
(Indiquer l’intitulé du lot tel qu’il figure dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de
consultation.)
Intitulé du lot : ……………………………………………………..
2.
à l’offre de base :
à la variante suivante :
aux prestations supplémentaires ou alternatives suivantes :
à l’option suivante :
Article III : Identification et engagement du candidat :
(Cocher les cases correspondantes.)
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,
CCAP .
CCTP
BPU
RC
et conformément à leurs clauses et stipulations,
et après avoir fourni les documents ou attestations figurant à l’article R324.4 du code du travail
et après m’être rendu sur le terrain et avoir apprécié la difficulté des travaux à réaliser.
Le signataire (Candidat individuel),
M ............................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................
m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ...................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................................................
engage la société .................................................sur la base de son
offre ;
Nom commercial et dénomination sociale .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ...................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................................................
Le mandataire (Candidat groupé),
M ............................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................
désigné mandataire :
du groupement solidaire
solidaire du groupement conjoint
non solidaire du groupement conjoint
Nom commercial et dénomination sociale .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ...................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................................................
S’engage, au nom des membres du groupement1, sur la base de l’offre du groupement,
à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;
L'annexe relative à la désignation des cotraitants est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire.
Elle est recommandée dans le cas d'un groupement conjoint.
Mois d’établissement des prix :
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise de
l’offre.
Ce mois est appelé mois zéro (M0).
Variation des prix :
Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont fixées au CCAP.
Prix :
L’évaluation de l’ensemble des travaux, pour un marché à bordereau de prix unitaires est décomposée
dans le tableau ci-après en mettant en évidence les montants hors T.V.A. et de la T.V.A. :
• pour la solution de base2 :
Montant H.T.
...............
Montant T.V.A.
Montant T.T.C.
Soit en toutes lettres (Montant T.T.C.)
........
...............
......................................
• pour la variante numéro : ......... 3
Uniquement pour les lots concernés : préciser la plus-value ou la moins-value sur la prestation de base
en fonction de la désignation de la variante :
Montant H.T.
Montant T.V.A.
Montant T.T.C.
Soit en toutes lettres (Montant T.T.C.)
...............
...............
.........................................................
Les variantes sont autorisées, avec une réponse obligatoire à l’offre de base.
• pour les prestations supplémentaires ou alternatives suivantes : ……………..4
Uniquement pour les lots concernés : préciser la plus-value ou la moins-value sur la prestation de base
en fonction de la désignation des prestations supplémentaires ou alternatives :
Montant H.T.
Montant T.V.A.
Montant T.T.C.
Soit en toutes lettres (Montant T.T.C.)
...............
...............
.........................................................
Origine et part des fournitures :
L’offre présentée au titre du présent marché public ou accord-cadre contient des fournitures en
provenance de :
(Cocher la case correspondante et indiquer le pourcentage.)
Pays de l'Union européenne, France comprise : ………%.
Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés
publics (Union européenne exclue) : ………%.
Autre : ………%.
Délai de validité de l’offre et durée d’exécution du marché:
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.
Le marché pourra faire l’objet de reconductions expresses annuelles par tranche de 1 an pour courir
jusqu’au 15/12/2018. L’intention de reconduire le marché sera notifiée par le pouvoir adjudicateur au plus
2
Le montant est indicatif dans le cas d’un marché à prix unitaires.
Pavé à répéter et à remplir par l'entreprise pour chaque variante proposée
4
Pavé à répéter et à remplir par l'entreprise pour chaque prestation supplémentaire proposée
3
tard 1 mois avant le terme du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’entreprise
disposant de 15 jours pour accepter ou refuser cette proposition.
Pour le marché de base :
La durée d’exécution du marché public est prévue pour courir jusqu’au 15/12/2016, à compter de la
notification du marché.
Le début du délai d’exécution du marché part à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant
au titulaire du lot concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant.
Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage sera déterminé dans les conditions stipulées au
C.C.A.P.
Début prévisionnel des travaux : 1er septembre 2016.
Le Paiement
Délai de règlement suivant CCAP.
Le mode de règlement sera exclusivement par mandat administratif.
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes suivants5
• Ouvert au nom de : .....................................................................................................................
pour les prestations suivantes : ......................................................................................................
Domiciliation : ................................................................................................................................
Code banque : .............. Code guichet : ............... N° de compte : .......................... Clé RIB : .......
IBAN : ............................................................................................................................................
BIC : ...............................................................................................................................................
5
Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.
• Ouvert au nom de : .....................................................................................................................
pour les prestations suivantes : ......................................................................................................
Domiciliation : ................................................................................................................................
Code banque : .............. Code guichet : ............... N° de compte : .......................... Clé RIB : .......
IBAN : ............................................................................................................................................
BIC : ...............................................................................................................................................
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur6 :
un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire;
les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent
document.
NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que
seules les dispositions du C.C.A.P. s’appliquent.
Avance (article 110 du décret n°2016-360) :
Sans objet.
6
Cocher la case correspondant à votre situation
Article IV : Signature de l’offre et engagement du candidat
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
Lieu et date de signature
Signature
Fait en un seul original
Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les)
société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des
interdictions découlant des articles 45,47,47,49,50 de l’ordonnance n°2015-899 et de l’article 51 du
décret n°2016-360.
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente
Article V : Décision du pouvoir adjudicateur
Est acceptée la présente offre7 pour valoir marché.
Solution de base pour un montant de ………………………………..€ TTC.
Option n° ……….... pour un montant de ………………………………..€ TTC.
Variante n° ……….. Pour un montant de ………………………………..€ TTC.
Et suite à la décision de la commission d’appels d’offres en date du …………..
Le montant du marché est porté à ………………………………€ TTC.
(Indiquer le montant en chiffres et en lettres)
Elle est complétée par les annexes suivantes8 :
(Cocher la case correspondante.)
Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n°… relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement
Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou
OUV6) ;
Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ;
Autres annexes (A préciser) :
A : …………………, le …………………
Signature du représentant du
pouvoir adjudicateur habilité par la
délibération en date du ....................
Monsieur Olivier TARBOURIECH
7
8
Préciser la ou les variantes à retenir dans ce marché
Cocher la case correspondant à votre situation
Article VI : Notification du marché au titulaire
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste
en la remise d'une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception
postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du marché). En cas de remise
contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie du présent marché
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
A
, le
Signature du titulaire et cachet
2016
Article VII : Cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances
Formule d'origine9
Certificat de cessibilité établi en date du ……………… à ………………………….
OU
Copie certifiée conforme à l'original délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement
de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la loi n° 81-1 du 2
janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne :
la totalité du marché. (indiquer le montant en chiffres et en lettres )
la totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché. (indiquer le montant en chiffres et en
lettres )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................
la partie des prestations évaluées (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à..........
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................
que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.
la partie des prestations évaluées (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à
......... et devant être exécutées par
.........................................................................................en qualité de :
membre d’un groupement d’entreprise
A
sous-traitant
, le
Signature du titulaire et cachet
9
Cocher la case qui correspond à votre choix, soit certification de cessibilité soit copie délivrée en unique exemplaire
2016
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
123 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler